工程停工索赔有涉及到哪些？

车服汽车网还为您提供以下相关内容希望对您有帮助：

1. 人工费：由于工程停工导致的工人工资及相关费用。2. 设备费：租赁或拥有的设备在停工期间的费用。3. 材料费：已购买但未使用的材料的相关成本。4. 管理费：工程停工期间的管理和行政开支。5. 利润：由于工程延期而未能实现的预期利润。6. 延迟付款利息：由于工程延期导致的资金成本。根据我国法律

法律分析：工程停工索赔。索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面：(一)人工费。(二)设备费。(三)材料费。(四)管理费。(五)利润。(六)延迟付款利息。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术...

1. 停工索赔：赔偿应基于当地建设工程造价标准，并且必须有监理签字的停工记录作为依据。2. 发包人或工程师责任导致的停工：如果发包人或工程师的行为或失误导致停工，从而给承包人造成损失或工期延误，发包人应负责赔偿承包人的损失，并相应顺延工期。索赔费用的具体内容会因停工情况的不同而有所区别，通常...

工程停工索赔有涉及到以下五个方面，分别为：(1)人工误工费；(2)机械台班费；(3)剩余材料费；(4)措施管理费；(5)临时设施租赁费。根据我国相关法律规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。勘察、设计的...

承包人可以主张赔偿：包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。法律依据：根据《民法典》第八百零三条和第八百零四条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料，或发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当赔偿承包人因此造成的相关损失...

利润及利息：承包人因索赔事件而未能获得的预期利润，以及因资金占用而产生的利息损失。分包费：如果工程内容变更或增加，涉及到分包工程时，可以就分包费用进行索赔。规费税金：在工程内容变更或增加的情况下，可以就相关的规费和税金进行索赔。在工程索赔过程中，证据的搜集和保留至关重要，包括合同文件、...

施工窝工停工计算及索赔要点 一、施工窝工停工的计算 施工窝工停工的计算主要涉及窝工损失、施工机械停滞补偿、周转材料停止补偿、预期利润以及工程停工期间的其他直接费和间接费。窝工损失计算 窝工损失主要指的是停工待命的人工费。当工程停工但后续仍需继续时，施工工人不能离开现场，导致大量窝工。计算公式：...

费用索赔：包括人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、管理费等。工期索赔：若停工导致工期延误，承包人有权要求顺延延误的工期。注意特殊事项：施工技术人员工资：若停工时间较长，施工技术人员通常得不到工资赔偿，应考虑退场。留守人员工资：应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计算...

工程一直停工，施工单位可按以下步骤进行索赔：协商处理：与建设单位协商：首先，施工单位应与建设单位就工程款支付及停工损失赔偿等问题进行协商，尝试达成一致意见。法律途径：向起诉：若协商不成，施工单位可以向人民提起诉讼，要求建设单位支付工程款及赔偿停工损失。申请仲裁：双方若有仲裁协议，且...

窝工损失问题主要涉及到停工期间工人工资的索赔。计算公式为：离工期间工人工资数额×窝工人数×窝工工日。这涉及到对停工原因的消除后，工人仍需在现场等待施工恢复的情况进行费用计算。施工机械停滞补偿范围仅限于停工前后施工所需的不能移动的尚未拆除的机械，大型机械租赁期间的损失可通过租赁制计算，公式为...